以及应从杭州地铁事故中吸取的教训。该解释第26条体现对农民工的特殊保护,即便是在违法分包或转包合同被确认行为无效,人民法院也可支持实际施工人可选择分包人、转包人或发包人作为被告起诉,但实际施工人选择非相对人起诉必须是相对人已破产、无支付能力或无法找到。3、要加强企业有关合同管理人员对履约抗辩权的学习研究。履约抗辩权的三种情形。顺延工期是行使履约抗辩权的主要目标。确保工期是承包人的法定义务,也是一旦涉讼发包人提出反诉的主要主张和依据。及时办理工期顺延或停工手续是项目部加强工期签证管理的主要内容。施工企业加强工期管理首先要加的、竣证据的管理,司法解释第14条对认定实际竣工日期的相关规定以及施工企业应注重的针对性管控。承包人提起工程款诉讼时应设定“诉讼防火墙”,以及抗辩发包人反诉承包人工期延误的对策。4、高度重视对合同约定的违约金过高的应对对策。承包人起诉索要工程欠款,一般发包人都会以工期延误或质量缺陷为由提出反诉,有的甚至是发包人先行起诉以占据主动。按《《的高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第29条规定。安全事故与问题具有重要意义,有利于实现预期的经济效益。因此应。新疆造价公司合作加盟办理分公司
石油化工安装工程造价管理作者:未知摘要:随着国民经济的发展,作为能源开发与提供的石油、石化行业,其地位越来越重要。工程造价管理是贯穿于石油化工项目建设项目全过程的重要管理活动,本文就石油化工全过程安装造价管理进行论述,以供同行参考。关键词:石油化工;造价管理中图分类号:TU723文献标识码:A文章编号:引言石油化工是当前我国国民经济发展的支柱产业之一,在国民生产总值中占据举足轻重的地位。炼化建设项目动辄上百万元、千万元、亿元是很司空见惯的。因此,对石油化工项目在建设各阶段进行工程造价管理是非常有必要的。一、造价管理的控制原则1、以设计阶段为重点的建设全过程造价控制。建设工程造价控制贯穿于项目建设全过程,但必须重点突出。很显然,石油化工生产装置建设工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段,而在项目作出投资决策后,控制工程造价的关键就在于设计。2、动态地、主动地控制石油化工生产装置建设工程造价。石油化工生产装置建设工程造价控制,不仅要反映设计、发包和施工,被动地控制石油化工生产装置建设工程造价,能动地影响投资决策,影响设计、发包和施工,主动地控制石油化工生产装置建设工程造价。新疆造价公司合作加盟办理分公司经济效益进行深入研究,运用专业的角度对数据和参数进行对比和阐。
通常以所收取的咨询费用为限,难于建立责任风险机制;(3)部分造价咨询机构业务行为不规范,咨询市场供需矛盾突出,竞争激烈。4、设计、施工等单位。在工程建设过程中,业主与设计、施工等单位往往缺乏较为统一的造价目标和相互足够的沟通,设计咨询、监理单位虽然在设计、施工阶段分别对业主的权益进行保护,但这些单位的主要着眼点是监督其所处阶段的安全、质量和进度,在控制工程造价方面缺乏力度。由于建筑市场的竞争激烈,部分施工单位为了承揽到工程,不断的压价、降价,接受苛刻的招标条件,如垫资施工、压缩工期等。在中标之后,这些承包单位为了获得利润,可能会采取一些不规范的手段。这对正常的工程造价管理将会产生很大的影响,也会使在招标投标中的的行为有增多的可能性。三、计价模式方面1、现行消耗量定额中的消耗量和有关措施性费用仍是按照社会平均水平编制的,虽然实行定额中的量价分离,但是由于很多施工单位还未形成自身企业定额,使得施工单位只是在按定额计算成本的低水平上竞争,且按定额计算的报价不能反映其实际的技术水平和管理水平,也不利于施工单位明确自身的优势、确定合理的综合单价,从而影响对工程造价的管理。
工程造价控制职能工程造价的控制职能表现在两方面:一方面是它对投资的控制,即在投资的各个阶段,根据对造价的多次性预算和评估,对造价进行全过程多层次的控制;另一方面,是对以承包商为的的商品和劳务供应企业的成本控制。工程造价具体内容编辑按工程不同的建设阶段,工程造价具有不同的形式:工程造价投资估算投资估算是指在投资决策过程中,建设单位或建设单位委托的咨询机构根据现有的资料,采用一定的方法,对建设项目未来发生的全部费用进行预测和估算。工程造价设计概算设计概算是指在初步设计阶段,在投资估算的控制下,由设计单位根据初步设计或扩大设计图纸及说明、概预算定额、设备材料价格等资料,编制确定的建设项目从筹建到竣工交付生产或使用所需全部费用的经济文件。工程造价修正概算在技术设计阶段,随着对建设规模、结构性质、设备类型等方面进行修改、变动,初步设计概算也作相应调整,即为修正概算。工程造价施工图预算施工图预算是指在施工图设计完成后,工程开工前,根据预算定额、费用文件计算确定建设费用的经济文件。工程造价工程结算工程结算是指承包方按照合同约定,向建设单位办理己完工程价款的清算文件。估算工程的进度、价值与质量,而前期工程咨询可以帮助项目进行分。
是2003版清单计价的更新版,实施该规范使国有投资建设项目的合同条款和计价方式管理配套。2、2008清单计价规范的主要内容。2008清单计价规范分为总则、术语、工程量清单编制、工程量清单计价四大部分内容,其中第四部分计价内容对招标控制价、投标价、工程合同价款的约定、工程计量与价款支付、索赔与现场签证、工程价款调整、竣工结算工程计价争议处理作了明确规定,其中有15条强制性规定3、2008版计价规范的价格性质。2008是国家标准,是以固定清单计价方式的的指导价。该规范第(以下两者简称“国有资金投资”)的基础设施工程建设项目,必须采用工程量清单计价。因此,该规范是国家规定的国有资金投资的基础设施项目建设投资计价的强制使用标准。4、2008版清单计价规范的要点是保证工程安全施工并防止的低价中标。为防止低于成本的的低价中标,国标清单规定由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单五部分组成,其中的措施项目清单中的安全文明施工费不得作为竞争性费用。。筑企业或项目业主很多的建议,这些建议可以对整个项目产生决定性。新疆造价公司合作加盟办理分公司
筑市场快速发展的刺激下得到了数量上的递增,随着建筑市场平稳发。新疆造价公司合作加盟办理分公司
2、签订建设工程合同的法定前置程序——经招标投标过程中标。3、建设工程合同的基本特点:△标的特殊:履约周期长、涉及内容多、条款复杂、环节众多;△派生连贯:建设工程合同(包括勘察、设计、施工三类)会派生出监理、建筑材料、设备采购、专业分包等合同;△互为对价:承包人确保工期、质量,发包人支付价款;△承包人处于明显的弱势地位,需要法律给予特殊的保护。(二)建设工程合同纠纷产生的主要原因1、建设单位在项目建设过程中,频繁进行设计变更、新增建设项目,导致实际发生的工程造价高于建设单位的预算造价,双方难以就签证价款达成一致意见,造成有关签证款的争议纠纷,以及建设单位的,无力支付施工单位相应的工程款;2、建设单位与施工单位因有关预付款、进度款、签证款纠纷无法达成一致意见,造成施工单位停工待款并向建设单位主张相应的机械、设备、人员窝工损失,建设单位要求施工单位及时复工并向施工单位主张相应的工期、融资损失,导致双方发生索赔款的纠纷;3、施工单位向建设单位提交工程结算报告及结算资料后,建设单位迟迟不能审定工程造价,并以施工单位未提交结算资料或提交的结算资料不齐全作为其拖延工程款结算的抗辩理由。新疆造价公司合作加盟办理分公司